关于泗阳县住房和城乡建设局行政监管乱作为给企业造成经济损失和社会不稳定的情况汇报 泗阳县委、县人民政府:一、基本情况反映2008年10月24日宿迁市恒生房地产开发有限公司(以下简称恒生公司)与宿迁市金马建筑工程有限公司(以下简称金马公司)签订了“建设工程施工合同”，工程名称:泗阳县“清华园A区”项目，金马公司实际施工了3、5、7、9、4、6、8、10号楼工程，其中3、5、7、9号楼于2010年12月30日完工，4、6、8、10号楼于2012年12月30日完工。金马公司在施工期间，又组织施工了该小区的其它室外水泵房、门市房等配套工程，金马公司预算工程总造价约为47296733.52元，生效(2015)宿中民初字第0075号民事判决认定唐栋施工的涉案工程总价款为38814750.75元。据此，恒生公司少支付金马公司工程款8481982.77元。施工期间，泗阳县住房和城乡建设局(以下简称住建局)对该工程项目实施双控监管，即:控项目、控资金，恒生公.司按照工程进度向金马公司支付工程款，并将工程款先打到住建局指定账户，县住建局工程监管人员孙浪6次从个人账户上向金马公司拨付工程款计172万元,2009年11月20日至2012年5月31日住建局在未经金马公司审核同意的情况下，由监管人员孙浪、许遴韬个人账户支付给唐栋工程款11600000.0元。2010年10月25日至2013年4月30日恒生公司在未经金马公司同意情况下，代金马公司向唐栋支付工程款25362548.77元:2012年至2016年金马公司涉案工程材料款、施工管理人员工资，有生效(2012)宿中商初字第0088号民事判决、(2015)泗商初字第00396、00395、(2016)苏1323民初0127、750、752、753、754、758、759号民事判决认定金马公司与唐栋之间属挂靠法律关系，应承担相关法律责任，亦金马公司应付钢材等款4737133元、施工管理人员工资795414元，合计为5532547元，应支付给有关当事人，但至今无钱偿还。二、存在问题1、在工程决算、验收的程序，上存在严重问题。生效的市县人民法院民事判决，均认定“金马公司与唐栋之间符合挂靠关系法律特征，应认定属挂靠法律关系”。故金马公司对工程决算、验收应有权参与，并审核签字盖章确认。唐栋在涉案审理中称:“决算汇总表当时是建设局李友在场签字,当时，是在县政府工程组进入的情况下签的字，事实，上我没有权力签字，中间的印章是后加的”。关于该工程决算和验收问题，在金马公司技术人员未提供工程决算和验收资料的情况下，就由县住建局签字确认，获得工程竣I验收证明书，可以备案并交付使用等，亦给金马公司造成一定的经济损失，其主要责任，应由县住建局承担。2、在工程行政监管中工程款支付上存在严重过错。工程施工期间，恒生公司需根据协议按照工程进度向金马公司支付工程款，因住建局对工程项目实行双控监管,特别在控制资金拨付上,将恒生公司应支付给金马公司的工程款转入住建局监管人员个人账户后，在没有经过金马公司同意的情况下，住建局的监管人员擅自通过个人账户，向实际施工人唐栋拨付工程11600000元，造成金马公司在工程资金使用上失控，也使生效的人民法院法律文书共553万余元，无法兑现给有关受害人。3、在工程补充协议的因果关系上存在行政乱作为。工程补充协议:第条第一款，根据建设局领导的调解同意支付给乙方工程款。即:每次银行贷款批下来后，冯军50%，乙方40%，甲方10%，待冯军款项付清后改为甲方20%，乙方80%。根据实际施工人唐栋“关于社会人冯军从远景时代拿钱的说明，县住建局监管负责人孙浪在金马公司不知情况下，签订工程拨款监管协议，即在每次拨付工程款时，拨付给社会人冯军50%的工程款，前后支付了2500万左右”。对此，我们认为，冯军为社会人，在工程款支付上与工程建设没有因果关系，但为什么住建局领导同意支付给冯军庞大的资金呢，如住建局不能给出合理合法的说明，亦应认定为行政乱作为。4、在明知实际施工人唐栋上是双面人物，上还提供特别服务。已经生效的法律文书，认定金马公司与唐栋之间属挂靠法律关系，2008年12月10日恒生公司及法人代表崔凯全权委托唐栋先生(副总经理)代表公司办理“锦锈嘉园”二期工程“远景时代”项目开发建设相关手续。(2012)宿中商初字第0088号判决书中认定唐栋为职务代理行为，后因非法吸收公共存款而入狱服刑，住建局作为工程建设监督管理部门，为什么不按国家有关规定办事，将工程款直接拨付实际施工人唐栋，明知唐栋是双面人物，在两个关联公司挂职，还要为其提供“特别服务”，居心何在?让人深思。综上，金马公司认为，住建局作为建筑工程业务主管部门，对县城内工程建设进行监督和管理是无可非议的，但应当依法依规以及双方合同约定组织实施。住建局在金马公司作为施工建没单位未提供清华园A区单位工程决算汇总表等竣工验收资料，就强行组织决算和验收，其行为明显违反工作程序，违反国家有关规定。同时，住建局在金马公司作为施工单位未参与签订补充协议书、补充协议，以及在未经金马公司同意的情况下，就将工程款拨付给实际施工人唐栋和冯军(与工程建设无任何关系人)，其行为亦为行政乱作为。据此，金马公司请求县委县政府纠正住建局的错误行为，给金马公司造成的经济损失，应由住建局负责追偿，如冯军2500万元左右工程拨款问题、住建局监管人员公款私存、乱作为、乱拨款问题等，请县委县政府主持公道，查清问题，尽快拨乱反正，让金马公司给债权人一个交待，让实际受害人不在上访、信访，还金马公司清白，为依法治国、社会稳定服务。宿迁市金马建筑工程有限公司法定代表人:赵军手机：183602517332019年11月16日

我家就遇到了这9个问题，如果有机会真想重装。公共工程部表示，预计通勤和地铁列车在高峰时段将以正常时间表的35%运行，在非高峰时段将以30%的时间表运行。它将基于Elle杂志的一篇文章，该文章旨在揭示“时尚界最保守的秘密”。根据CITC发言人的说法，两家公司将“继续与服务提供商合作，以完成其余的监管要求”。今年，销量猛增，似乎来自最深、最黑暗的秘鲁的熊对果酱充满热情，重新点燃了该国对这种独特蜜饯的兴趣。　　骗子不分男女的，礼物准备好啦，地址呢我喜欢谈爱到结婚的感觉，来呀"。　　持有欧盟蓝卡便意味着投资人可以在签发国工作、生活，同时也可以在欧盟其他成员国自由通行。"。

。以下是我们在默特尔比奇度过漫长周末或度假期间最喜欢的一些事情：默特尔比奇州立公园户外度过的完美一天，您可以租一间小屋和烧烤，直到您心满意足。他们的主人尊敬他们，“科廷说，他会见了美国，澳大利亚和巴塞罗那的收藏家来组织展览。谁能告诉我呀昨天下午看着看着就没有了 还没看完"。为什么你都发烧了还让你去幼儿园，本来感冒抵抗力就很弱，还天天让你去幼儿园，班上小朋友那么多，传染给别人也不好啊，你还一直在咳嗽，嗓子里都有痰了，妈妈眼泪都出来了。世卫组织在一份声明中说，需要持续支持维持应对措施，以便全面发现病例，积极识别和治疗接触者，控制啮齿动物和跳蚤，并确保安全和有尊严的埋葬。（娜塔莉亚·汤姆森）"。游客可以通过护照、出入境许可证或内地旅行许可证来验证其海外身份。广西　　嘉兴支持。这么多年来　　我的悲哀无力交换明天启程的机票　　欠下了遥远的遥远的征程的起航……　　　　在世界的一角　　阳光挥洒的地方　　有轻轻云翳飞过　　在被太阳亲吻过的雪里　　　　你能看到到一条雪后彩虹　　在黎明消失的地方　　跨过翠绿深深的忧伤评委来了 ：））：）日月的更新常常和七成新的旅程一起到来。"找不到孩子爸爸就征婚　　一直单身，遇到你不一定多帅，希望你人好善良，　　感情专一，身边一个人，无负担，有房，经济尚可，工作稳定，不去乱七八糟的地方，本本本份份的，希望你文气些，面相好，身高175左右，胖瘦适中感情经历不复杂，本人传统，安定第一，适合就好，要不别来，来了别走，非诚勿扰。该片根据肖恩·康纳利60年代的作品所改编。到2030年，卡塔尔的目标是每年接待超过600万游客，其中MICE游客约占20%。况且，我不知道它们有没有偷摸在我家里安装微型监控，我常常因此担惊受怕。我们将在未来几年内雇用10，000多人。我不知道是否坚持考计算机专业，我数理方面还是比较好的，对编程说不上喜欢也不讨厌。荷尔蒙应该不会随着温度的下降而上升吧。